WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 


«Стр. 1 Утверждена Приказом Директора по производству ТОО «Совместное предприятие «Summit Atom Rare Earth Company» (ТОО «Совместное предприятие «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани») № ...»

Стр. 1

Утверждена Приказом Директора по производству

ТОО «Совместное предприятие «Summit Atom Rare Earth Company»

(ТОО «Совместное предприятие «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани»)

№ 09-10-15/19 от « 15 » марта 2013г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого тендера на закупку:

Работы по разработке методик выполнения измерений по определению компонентов

при получении коллективных карбонатов редкоземельных элементов Се и Y групп.

(согласно Приложения 1 к Тендерной документации)

Заказчик:

ТОО «Совместное предприятие «Summit Atom Rare Earth Company» (ТОО «Совместное предприятие «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани») 070016, РК, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, пр.

К.Сатпаева, 62 РНН 181600271189, БИН 100540004010 Банковские реквизиты в Банковские реквизиты в Банковские реквизиты в российских тенге: долларах США: рублях:

ВК Ф АО «БТА Банк» ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО БТА БАНК BENEFICIARY: "Joint Venture Счет (ИИК)- СЧЕТ № 3011 1810 1000 0000 0197 "Summit Atom Rare Earth

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

KZ30319B010003302390 Company"

БИК – ABKZKZKX СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ,

ACCOUNT NO:

г.МОСКВА KZ43319B010003603244 БИК: 044 525 225

BANK OF BENEFICIARY: JSC

ИНН: 7707083893 BTA BANK К/С: 3010 1810 4000 0000 0225 SWIFT: ABKZKZKX В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка UST-KAMENOGORSK России BRANCH

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:

BANK CORRESPONDENT

ВКФ АО БТА БАНК

THE BANK OF NEW-YORK

Для ТОО «Совместное предпр

–  –  –

Сумма, выделенная для закупки:

6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) тенге без учета НДС 12%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом тендере (далее - тендер): 1% от суммы, выделенной для закупки без учета НДС 12%.

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

1) организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в соответствующем реестре Холдинга;

2) организациями, входящими в Холдинг (Холдинг, это: акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-азына» и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-азына»);

3) участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий».

–  –  –

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу:

Республика Казахстан, Акмолинская область г. Степногорск, 6 микрорайон, ТЦ «Сибирь», кабинет 210 в срок до 10.00 час. 01.04.2013 года.

Способ представления конверта с заявкой на участие в тендере: почтой, нарочно.

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится:

Республика Казахстан, Акмолинская область г. Степногорск, 6 микрорайон, ТЦ «Сибирь», кабинет 210 в 10.30 час. 01.04.2013 года.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конвертов с тендерными заявками.





Условия платежа:

2.1. Заказчик производит предоплату в размере 50 (пятидесяти) % от общей стоимости Работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления счета на предоплату и после получения банковской гарантии или иного обеспечения на сумму предоплаты со сроком действия до полного исполнения своих обязательств в соответствии с Приложением Д Тендерной документации.

2.2. Подрядчик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора (Приложение Д Тендерной документации) представить обеспечение возврата аванса (предоплаты).

2.3. Окончательный расчет за выполненные Работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

2.4. Расчет, согласно Договора (Приложение Д Тендерной документации), производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и принятия Заказчиком отчетности в таблице расчетов по доле местного содержания или по форме, размещенной на веб-сайте Электронного департамента обслуживания www.edo.kz., а также на основании следующих документов:

- счета-фактуры;

- Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Допускаются альтернативные условия платежа.

Адрес электронной почты и номер телефона для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: anaimambayev@sareco.kz, +7 Дополнительную информацию и чертежи можно получить у заместителя директора по качеству Шафранова А.Г. е-mail: ashafranov@sareco.kz, раб. тел.+77775350010.

1. Требования к потенциальным поставщикам

1. Для участия в тендере потенциальный поставщик, должен соответствовать следующим требованиям:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

2) являться платежеспособным;

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

4) обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках;

5) не входить в Перечень ненаджных потенциальных поставщиков (поставщиков).

2. Оформление и представление заявки

2. Заявка потенциального поставщика на участие в тендере (далее – Заявка) является выражением согласия потенциального поставщика на поставку предмета Закупок в соответствии с требованиями, предусмотренными Тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик должен представить Заявку в срок, указанный в Тендерной документации.

4. Заявка на участие в тендере, должна быть прошита с другими прилагаемыми документами (кроме Технической спецификации и оригинала документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере), страницы пронумерованы, последняя страница заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 3 Техническое предложение (техническая спецификация) на участие в открытом тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно.

5. На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

- наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика.

Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, а также представленный с нарушением порядка оформления установленного тендерной документацией не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

6. Заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется).

7. В Заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

8. Все Заявки, полученные Заказчиком закупок после истечения окончательного срока представления Заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам, указанным на конвертах с Заявками либо лично уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

9. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями Заявки регистрируются в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема Заявок.

Не подлежат приему и регистрации конверты с Заявками с нарушением требований к оформлению конвертов с Заявками, предусмотренными в Тендерной документации.

10. Заявка на участие в открытом тендере должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного тендерной документацией.

3. Обеспечение Заявки

11. Потенциальный поставщик вносит обеспечение Заявки в размере, указанном в преамбуле

Тендерной документации, в качестве гарантии того, что он:

- не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

В случае если обеспечение заявки на участие в тендере, вносится нерезидентом Республики Казахстан в валюте (российские рубли, американские доллары и т.д.), то соответствие суммы внесенного обеспечения заявки на участие в тендере требованиям тендерной документации определяется согласно курса Национального Банка Республики Казахстан, установленного на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

12. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Заявки:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию, по форме приложения Б к Тендерной документации.

13. Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 4 счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера, сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

14. Обеспечение Заявки не возвращается Заказчиком при наступлении одного из следующих случаев:

1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил Заявку после истечения окончательного срока представления Заявок;

2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место определенный в случае предусмотренным п.46 Тендерной документацией уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

15. Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

4) вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место, определенным в случае, обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного пунктом 46 Тендерной документацией.

4. Содержание Заявки

16. Заявка должна содержать:

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере;

2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

3) техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика, которая должна соответствовать требованиям, установленным тендерной документацией;

4) документы о соответствии статуса участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в пункте 39 Тендерной документацией);

5) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным подпунктами 3) – 5) пункта 39 Тендерной документации (в случае, если тендерной документацией предусмотрены такие требования);

6) перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), объем и виды передаваемых на субподряд (со исполнение) работ и услуг, который не должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема работ и услуг (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ либо оказания услуг);

7) нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

8) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в тендерной документации, при этом сумма обеспечения заявки на участие в открытом тендере не должна быть Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 5 ниже размера, установленного тендерной документацией (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере).

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

9) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

10) документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 39 Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены). При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

11) ценовое предложение и дополнительное ценовое предложение на понижение цены (в случае его наличия), подписанное потенциальным поставщиком форма и содержание которых должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в пункте 19 Тендерной документации;

12) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

13) документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

14) сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках);

15) сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга;

16) оригинал доверенности лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

17) в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых закупок, заявка на участие в открытом тендере должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) объем и виды передаваемых на субподряд (со исполнение) работ, который не должен превышать в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства).

Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать нотариально засвидетельствованные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию.

17. Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения с нотариально засвидетельствованным переводом на язык Тендерной документации.

18. Техническая спецификация должна содержать:

1) документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара Технической спецификации – Приложение А к Тендерной документации;

2) полное описание технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара, предоставления гарантий качества товара, со ссылкой на нормативную документацию Республики Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 6 Казахстан, подтверждающие соответствие качества товара Технической спецификации – Приложение А к Тендерной документации.

19. Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте.

1) ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товаров, работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

2) ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей цене работ, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также общую цену (скидку), предложенную потенциальным поставщиком с учетом альтернативных условий;

3) в случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей цене, а также скидки при альтернативных условиях ценовое предложение должно содержать итоговую цену с учетом указанных скидок;

4) К ценовому предложению необходимо приложить сводные и локальные сметные расчеты, для расшифровки стоимости работ. Календарный план-график выполнения работ;

5) Потенциальный поставщик вправе предоставить одно дополнительное ценовое предложение на понижение цены по тендеру (лоту), с указанием наименования соответствующего тендера (лота), и соответствующего требованиям, изложенным в пункте 19 Тендерной документации. Дополнительное ценовое предложение на понижение цены может быть подано после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере и соответствующего объявления председателя тендерной комиссии. В случае если дополнительное ценовое предложение на понижение цены потенциального поставщика будет выше его ценового предложения, представленного в составе заявки на участие в тендере, то тендерной комиссией не учитывается данное дополнительное ценовое предложение.

Примечание: убедительная просьба: не предоставлять документы, непредусмотренные данным разделом.

5. Изменение Заявок и их отзыв

20. Потенциальный поставщик может изменить свою Заявку до истечения окончательного срока представления Заявок. Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама Заявка.

21. Уведомление об отзыве Заявки оформляется в виде произвольного заявления на имя Заказчика, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

22. Внесение изменений в Заявку является действительными, если изменения получены Заказчиком до истечения окончательного срока представления Заявок.

23. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений после истечения окончательного срока представления конверта с Заявкой.

24. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов тендера.

6. Вскрытие конвертов с Заявками

25. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в день, время и в месте, указанные в Тендерной документации.

Вскрытию подлежат конверты с Заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и в порядке, установленные Тендерной документацией.

26. До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

27. Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте) и рассматривается на соответствие требованиям тендерной документации.

28. На заседании тендерной комиссии:

1) председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

- составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 7

- наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений тендерной документации;

- наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

- потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

- оглашает иную информацию по данному тендеру;

- после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере запрашивает у потенциальных поставщиков, либо их уполномоченных представителей, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками о наличии дополнительного ценового предложения на понижение цены по тендеру (лоту). Время для приема дополнительного ценового предложения на понижение цены должно составлять не более 10 (десяти) минут по тендеру (лоту) с момента объявления о начале приема дополнительных ценовых предложений на понижение.

2) уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях и дополнительных ценовых предложениях на понижение цены (в случае его наличия);

3) секретарь тендерной комиссии:

- оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

- информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

- запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

29. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками, в деятельность тендерной комиссии.

30. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в тендере должен содержать следующие сведения:

1) день, время и место проведения заседания;

2) состав тендерной комиссии;

3) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

4) информацию о содержании заявок, в том числе документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пунктах 16 и 39 настоящей Тендерной документации, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях

5) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

6) жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов;

В случае отсутствия заявок на участие в тендере протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере не оформляется.

31. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в тендере подписывается и полистно визируется всеми присутствующими на заседании членами тендерной комиссии, ее председателем, его заместителем, а также секретарем тендерной комиссии.

32. Копия указанного протокола предоставляется потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям по их письменному запросу в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса.

33. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

7. Порядок рассмотрения Заявок

34. Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 8 целях выбора победителя открытого тендера, предложившего наилучшие условия поставки (выполнения, оказания) закупаемых работ.

35. Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

36. При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:

1) запросить у потенциальных подрядчиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов

37. Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по формальным основаниям:

- Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 38 Тендерной документации.

38. Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

1) признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 16 Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;

2) если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

3) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

4) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

5) потенциальный поставщик либо его субпоставщик (соисполнитель) либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;

Указанные основания для отклонения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков являются исчерпывающими.

39. Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учтом применения нижеприведенных критериев Условное № Критерий понижение цены Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в 1 1% соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга 2 Потенциальный поставщик является организацией инвалидов 5% (физическим лицом инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производящей закупаемый товар в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга (условное снижение цены на 5% 3 Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном условное снижение рынке закупаемых работ в течение последних 5 лет, подтвержденного цены на 1,5% за 3 соответствующими оригиналами или нотариально года опыта работы и засвидетельствованными копиями соответствующих актов, 0,5% за каждый подтверждающих выполнение работ или рекомендательными последующий 1 год письмами/положительными отзывами от организаций (оригиналами, работы, но не более либо копиями заверенными организацией, выдавшей данные 2,5% письма/отзывы), которым потенциальный поставщик выполнял работы с приложением копий соответствующих актов выполненных работ Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 9 Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы 1% (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы 5 1% экологического менеджмента, в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле 0,1% за каждый 1% местного содержания в работах, подписанное первым руководителем местного содержания потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах, произведнный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства РК Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы 7 1% менеджмента охраны труда и производственной безопасности в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов Потенциальный поставщик является участником специальной 8 5% экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником (условное снижение цены на 5%).

В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного пунктом 8, критерии, предусмотренные подпунктом 3 таблицы к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются.

Иностранные и международные организации, выдающие сертификаты на соответствие системы (систем) менеджмента потенциального поставщика иностранного образца, предусмотренным подпунктами 4, 5, 7 таблицы должны быть зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным органом.

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки. В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

40. Местное содержание - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках, от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах), в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.

Местное содержание потенциального поставщика товаров, не являющегося непосредственным производителем закупаемого Заказчиком товара рассчитывается согласно Единой методики расчета, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.09.2010 года № 964.

Победитель определяется путм выбора Заявки с наименьшей условной ценой, которая рассчитывается по формуле: Условная цена = Ценовое предложение Х (1 – совокупное снижение цены в %/100).

Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 10 Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учтом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

41. Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан, тенге, по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на день вскрытия конвертов с Заявками.

8. Подведение итогов тендера

42. В срок, указанный в п.35 Тендерной документации, тендерная комиссия подводит итоги тендера, которые оформляются протоколом. Протокол об итогах тендера подписывается и полистно визируется всеми членами тендерной комиссии и секретарм.

43. В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:

1) о месте и времени подведения итогов;

2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

4) об отклоненных заявках, с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

5) о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям тендерной документации;

6) о результатах применения критериев оценки;

7) об итогах открытого тендера;

8) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

9) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

10) сведения о направлении в соответствии с п.36 Тендерной документации запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

11) иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

44. Открытый тендер признатся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1) представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным п.38 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

3) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

4) непредставления победителем тендера обеспечения аванса (предоплаты) в соответствии с п.11 Тендерной документации.

45. Ценовое предложение, в том числе дополнительное ценовое предложение на понижение цены признатся демпинговым в следующих случаях:

1) ценовое предложение на работы, по которым имеется проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке, и проектно-изыскательские работы, признатся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС;

2) ценовое предложение на консультационные (консалтинговые) услуги признатся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 11 плане закупок без учета НДС;

3) ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, признатся демпинговым, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС. Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия).

46. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах открытого тендера на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом;

3) публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании – «Казахстанская правда» (приложение «Тендер КЗ») или «ЗакупИнфо»

47. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола:

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах открытого тендера на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом;

3) публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании Казахстанская правда» (приложение «Тендер КЗ») или «ЗакупИнфо».

48. В случае если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора.

49. В случае если банковская гарантия или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Заказчиком не будут представлены в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

50. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение возврата аванса (предоплаты), Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

51. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

В случае обнаружения нарушений в тендерной документации по тендеру (лоту) до даты вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков Заказчик/организатор закупки обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот). В этом случае поступившие заявки на участие в тендере (лоте) потенциальных поставщиков не вскрываются и подлежат возврату.

9. Заключение договора о закупках

52. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в тендерной документации проектом договора о закупках (Приложение Д к Тендерной документации).

53. Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или оказываемая работа не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан

54. Договор о закупках способом открытого тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 12

55. Договор о закупках товаров, работ или услуг должен содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере или ценовом предложении долю местного содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле местного содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора. Также договор о закупках должен содержать ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

56. Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах.

Договор о закупках должен содержать обязательства поставщика по организации производства закупаемого товара и/или его комплектующих на территории Республики Казахстан, представленного им в заявке на участие в тендере и его ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости договора. Подтверждением исполнения обязательств поставщика по организации производства закупаемого товара и/или его комплектующих на территории Республики Казахстан является предоставление поставщиком сертификата формы СТ-КZ (оригинал, нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар и/или его комплектующие до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара.

57. Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах.

58. В случае если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты выплаты аванса по договору о закупках представить банковскую гарантию или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), в том числе страховой полис (сертификат), определенное Заказчиком и в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках предоставить банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Заказчиком, со сроком действия до полного исполнения своих обязательств по договору о закупках.

59. В случае если банковская гарантия или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), в том числе страховой полис (сертификат), определенное Заказчиком и (или) банковская гарантия или иное обеспечение исполнение договора, определенное Заказчиком не будут представлены в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора.

60. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение возврата аванса (предоплаты), Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, за исключением случая, когда Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору, определенного Заказчиком.

Требование о представлении Заказчику банковской гарантии или иного обеспечения возврата аванса (предоплаты), определенного Заказчиком, не распространяется на:

- организации, входящие в Холдинг;

- организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), производящие закупаемый товар, состоящие в соответствующем реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга. Страховой полис (сертификат) должен быть выдан страховой организацией являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой. Подтверждением платежеспособности и финансовой устойчивости в рамках Правил принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 13 выдан страховой договор. Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы.

Источником информации являются ежемесячные данные, публикуемые на сайте уполномоченного органа по контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан.

61. Заказчик вправе при выплате аванса (предоплаты) участнику СЭЗ «Парк инновационных технологий» исключить требование о предоставлении обеспечения возврата аванса (предоплаты) либо установить требование о предоставлении участником СЭЗ «Парк инновационных технологий» в качестве обеспечения возврата аванса страхового полиса (сертификата) на всю сумму выплаченного аванса. Страховой полис (сертификат) должен быть выдан страховой организацией, не являющейся убыточной в соответствии со сведениями об основных финансовых показателях страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан, публикуемых на сайте уполномоченного органа по контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан на период, соответствующий выплате аванса (предоплаты) с установлением в договоре добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору наименьшей условной франшизы.

62. Если на этапе исполнения договора договор о закупках был, расторгнут по вине поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место не будет представлен ответ на уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.

При расторжении договора о закупках в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить поставщику банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Заказчиком.

63. В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненаджных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

В случае если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере. Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место договор о закупках должен подписать в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

64. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

1) в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

2) в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

3) в случае отказа либо изменения условий выплаты аванса (предоплаты).

4) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ в случаях его заключения в соответствии с п.62 Тендерной документации с Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 14 потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера. В случае применения п.63 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения п.63 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.

65. Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках работ предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

5) в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на выполнение работ, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам. Внесение такого изменения допускается по прошествии одного года действия договора и не более одного раза в год;

6) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок.

66. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным п. 57 Тендерной документации.

67. Заказчик до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в плане(нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план(ы) закупок.

10. Разъяснение положений Тендерной документации

68. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос, направить данное разъяснение всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

11. Изменение Тендерной документации

–  –  –

В конкурсной заявке потенциальному поставщику предоставить календарный план работ по разработке методик выполнения измерений по график выполнения определению компонентов при получении коллективных карбонатов редкоземельных элементов Се и Y групп, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

Дополнительные требования: Обеспечить внесение разработанных методик выполнения измерений по определению компонентов при получении коллективных карбонатов редкоземельных элементов Се и Y групп в Реестр государственных средств измерения Республики Казахстан.

–  –  –

Мы были проинформированы, что___________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке ________________________

___________________________________________________________________________________, организованном ТОО «СП «Summit Atom Rare Earth Company» (ТОО «СП «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани»), и готов осуществить поставку ____________________________________________________ на общую сумму __________________ тенге.

(наименование и объем работ) (прописью) Тендерной документацией от «___»__________ 2012 г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы _________________________________________ настоящим берем на себя (наименование банка) безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _____________

____________________________________________________________________________________(сумма в цифрах и прописью) по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку/ценовое предложение после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

не подписал, в установленные сроки, договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору со стороны Поставщика (данный пункт предусматривается в случае, если условиями тендера предусмотрена выплата денег до полного исполнения обязательств по договору) Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

–  –  –

От кого: ______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица Регистрационный номер налогоплательщика Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны, потенциального поставщика Банковские реквизиты юридического лица (включая полное наименование, РНН, БИК, ИИК и адрес банка или его филиала) Ф.И.О. первого руководителя юридического лица

–  –  –

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя или уполномоченного им лица и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на выполняемые работы, прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя или уполномоченного им лица и печатью потенциального поставщика на _____ листах

7. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________

(банковская гарантия, кассовый чек, приходный ордер, платежное поручение - указать необходимое) на ___ листах.

8. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение 60 дней с момента вскрытия конвертов с тендерными заявками.

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/ (Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись) Дата заполнения ____________М.П.

–  –  –

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе: размер скидки, в случае ее представления Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _________________________________ (перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие условия (перечислить________________________________________________)при этом предоставляем ценовую скидку в размере _________________________ (указать в денежном выражении, прописью) В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, обязуемся в течении не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить обеспечение исполнение договора на сумму аванса (предоплаты) (данный пункт указывается в случае предложения потенциальным поставщиком альтернативных условий платежа в виде предоплаты

–  –  –

М.П.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

–  –  –

ТОО «Совместное Предприятие «Summit Atom Rare Earth Company» (ТОО «СП «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Маныча Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ……………………………., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-азына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-азына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными 26.

05.2012 года Советом Директоров АО «Самрук-азына» (далее - Правила) и согласно итогов закупок способом открытого тендера, протокол №___________, от «____» ________ 20___ года, заключили настоящий Договор о закупках, и пришли к соглашению о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Работы» - разработка методик выполнения измерений при входном контроле сырья и контроле готовой продукции; Инструкций по проведению измерений в технологическом процессе при получении коллективных карбонатов редкоземельных элементов Се и Y групп; Аттестация МВИ в Казахстанском Институте метрологии; Метрологическая экспертиза и учетная регистрация МВИ в реестре ГСИ РК;

2) «Объект» - место, сооружение, определенное Заказчиком, в котором проводятся Работы;

3) «Договор» - соглашение между Заказчиком и Подрядчиком об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем заключения дополнительного соглашения;

4) «Дефект» - часть Работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

5) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ;

6) «МРП» - месячный расчетный показатель, установленный законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке методик выполнения измерений при входном контроле сырья и контроле готовой продукции; Инструкций по проведению измерений в технологическом процессе при получении коллективных карбонатов редкоземельных элементов Се и Y групп; Аттестации МВИ в Казахстанском Институте метрологии; Метрологической экспертизе и учетной регистрации МВИ в реестре ГСИ РК, Перечень поставляемых МВИ и Инструкций, технические требования к ним определены в Приложении № 1.

1.2. Содержание и промежуточные сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом Работ, указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора.

1.4. Место проведения Работ - г. Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 29/1.

1.5. Доля местного содержания в Работах, указанная Подрядчиком в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству _____ %.

1.6. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Договор;

2) Приложение №1 – Техническая спецификация Работ;

3) Приложение №2 – Календарный план-график выполнения Работ;

–  –  –

2.Общая стоимость Работ и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет (указать стоимость цифрами и прописью) тенге с учетом НДС 12 (двенадцать) %.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 (пятидесяти) % от общей стоимости Работ по Договору в сумме (указать сумму цифрами и прописью) тенге с учетом НДС 12 (двенадцать) %, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления счета на предоплату и получения банковской гарантии или иного обеспечения на сумму предоплаты со сроком действия до полного исполнения своих обязательств по Договору.

2.3. Подрядчик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора представить обеспечение возврата аванса (предоплаты).

2.4. Окончательный расчет за выполненные Работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта сдачиприемки выполненных Работ.

2.5. Расчет, согласно п.2.4. Договора, производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и принятия Заказчиком отчетности в таблице расчетов по доле местного содержания в Работах (Приложение 4) или по форме, размещенной на веб-сайте Электронного департамента обслуживания www.edo.kz., а также на основании следующих документов:

- счета-фактуры;

- Акт сдачи-приемки выполненных Работ за фактически выполненный объем Работ.

3. Порядок сдачи - приема результата выполненных Работ.

3.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных Работ, подписанным обеими Сторонами.

3.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании выполнения Работ, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Договору).

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ подписывает его или направляет мотивированный отказ.

3.4. Заказчик в день подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет его Подрядчику по факсу или электронной почте.

3.5. Подрядчик, после получения по факсу или электронной почте Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанного со стороны Заказчика выставляет счет-фактуру.

3.6. Подрядчик направляет оригинал счета-фактуры Заказчику.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. выполнить Работы в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты подписания Договора обеими сторонами, в соответствии с Календарным планом-графиком выполнения Работ (Приложение № 2);

4.1.2. Выполнять Работы качественно, своевременно, полностью и надлежащим образом в соответствии с требованиями Заказчика и требованиями законодательства Республики Казахстан в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.3. выполнять установленные на территории Объекта правила трудовой дисциплины, пропускного режима, действующие на территории промплощадки ГМЗ ТОО «СГХК»;

4.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить ход выполнения Работ, при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ;

4.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят качеству и полноте выполняемых Подрядчиком по Договору Работ, либо создают невозможность выполнения Работ в сроки, предусмотренные Договором;

Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 24 4.1.6. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения Работ по Договору, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора;

4.1.7. Не разглашать сведения (информацию в любом ее виде), полученные от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора, а также не использовать сведения в целях, не связанных с выполнением конкретного задания Заказчика или исполнением настоящего Договора, если Заказчик уведомил Подрядчика, что такие сведения являются конфиденциальными. Положения настоящего пункта сохраняют свое действие в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора;

4.1.8. Своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ, и оперативно проводить все согласования этих изменений;

4.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений Договора и законодательства Республики Казахстан, необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

4.1.10. Вернуть Заказчику полученную предоплату в течение 5 (пяти) рабочих дней, в случае неисполнения своих обязательств в установленный настоящим Договором срок.

4.1.11. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора со своей стороны, направить оригинал Договора Заказчику курьерской почтой.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно произвести оплату Подрядчику, за выполнение Работы Подрядчиком, надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора;

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат выполненных Работ, предусмотренный настоящим Договором, не нарушая требований законодательства Республики Казахстан к их выполнению и при достижении требуемого качества.

4.3.2. При выполнении Работ по настоящему Договору привлекать к их исполнению третьих лиц в качестве субподрядчиков без изменения общей суммы Договора.

4.3.3. контролировать и нести ответственность за качество и сроки выполнения субподрядных Работ;

4.3.4. не передавать на субподряд более 2/3 объема Работ (в стоимостном выражении);

4.3.5. согласовывать с Заказчиком организации, привлекаемые на субподряд.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в техническую документацию, не вызывающие увеличение стоимости Работ по Договору;

4.4.2. отказаться от примки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан;

4.4.3. отдавать письменное распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки, если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с дефектными ведомостями.

Повторить свое требование, если Подрядчик не может или не хочет исправить Работу, и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) календарных дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика. Если Подрядчик в течение следующих 7 (семи) календарных дней оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту Работу своими силами. Стоимость Работ по устранению дефектов определяется на основании акта, подписанного обеими сторонами.

Вносятся соответствующие изменения в условия Договора в порядке которых из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств;

4.4.4. потребовать удалить с территории Объекта работников Подрядчика, нарушающих правила трудовой дисциплины в соответствии с п.4.1.3. и, в случае нанесения ими ущерба имуществу или сотрудникам Заказчика, составить акт о компенсации ущерба.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае срыва сдачи Работ в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком выполнения Работ (Приложение № 2), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 25 (две десятых) % от стоимости невыполненных Работ, за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, но не более 10 (десяти) % от стоимости невыполненных Работ.

5.2. В случае несвоевременного расчта с Подрядчиком в сроки, предусмотренные п. 2.

Договора, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,2 (две десятых) % от суммы подлежащей выплате, за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, но не более 10 (десяти) % от суммы подлежащей выплате.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

5.4. В случае срыва ввода Объекта, вызванного несвоевременным выполнением Работ Подрядчиком, повлекшим убытки Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику фактически понесенные убытки.

5.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

5.6. При выявлении Заказчиком нарушений, допущенных Подрядчиком в области охраны труда и техники безопасности, составляется двусторонний Акт о выявленных нарушениях. При отсутствии со стороны Подрядчика мер по устранению нарушений в срок, указанный в Акте, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение и неустойку в размере 10 (десяти) МРП за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай.

5.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение обеспечения безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении Работ на территории Заказчика.

5.8. При нарушении работниками Подрядчика пропускного и внутри объектового режимов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) МРП за каждое нарушение.

К таким нарушениям относятся:

1) потеря или передача пропуска другому лицу;

2) попытка прохода (проход) на охраняемую территорию по поддельному или просроченному пропуску;

3) нахождение сотрудника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в рабочее, и в не рабочее время, а также попытка прохода на охраняемую территорию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

4) попытка вывоза (выноса) с охраняемой территории Заказчика товарно-материальных ценностей без разрешающих документов или по неправильно оформленным документам (фактический объем и/или номенклатура товарно-материальных ценностей не соответствуют оформленным документам, в документах на вывоз имеются дописки и исправления)

5.9. Основанием для возмещения затрат, ущерба, оплаты неустоек и прочее, оговоренных пунктами 5.7. и 5.8. Договора, служат соответствующие акты, предписания и счета, направляемые Заказчиком в адрес Подрядчика.

5.10. В течение 5 (пяти) календарных дней после полного исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязан представить Покупателю отчетность по доле местного содержания по форме, согласно Приложению 2 к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.

5.11. За непредставление отчетности в указанный срок согласно п. 5.10. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % и пеню в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки предоставления отчетности. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от предоставления отчетности по доле местного содержания в Работах по форме согласно Приложению 4 или по форме, размещенной на веб-сайте Электронного департамента обслуживания www.edo.kz.

5.12. Сумма штрафов за несвоевременное предоставление отчетности по доле местного содержания по Работам, приобретенным в рамках данного Договора, удерживается при расчете за выполненные Работы с Подрядчиком в соответствии с пунктом 2.4. и не требует дополнительного согласия Подрядчика.

5.13. За неисполнение обязательств по доле местного содержания в Работах, Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости Работ.

5.14.В случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в Работах, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 26

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору, а именно:

наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия или иные непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы, такие как: война, военные действия любого характера, блокада или иные обстоятельства непреодолимой силы, независящие от Сторон и возникшие после подписания Сторонами Договора. Время, отведенное для исполнения обязательств Сторонами по Договору, продлевается на период действия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем на 10 (десять) календарных дней.

6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 9.1. Договора, должна письменно в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы поставить об этом в известность другую Сторону относительно начала возникновения и возможных сроках окончания обстоятельств непреодолимой силы. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующими о наступлении подобных обстоятельств непреодолимой силы и их длительности.

6.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих е от ответственности, лишает е права ссылаться на факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 20 (двадцати) последовательных календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков (реальный ущерб и упущенная выгода).

7.Разрешение споров

7.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.2. При исполнении Договора и рассмотрении споров применимым правом является Законодательство Республики Казахстан.

7.3. Не урегулированные Сторонами споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в Специализированном межрайонном экономическом суде по месту регистрации Заказчика.

7.4. Официальные переговоры между Заказчиком и Подрядчиком, которые касаются вопросов выполнения Работ, имеют силу только в письменном виде.

8. Внесение изменений и расторжение Договора

8.1. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

8.1.1. в части уменьшения цены на Работы и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора о закупках цены на аналогичные закупаемые Работы изменились в сторону уменьшения;

8.1.2. в части уменьшения или увеличения суммы Договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектносметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

8.1.3. в части уменьшения, либо увеличения суммы Договора на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением, либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ, за исключением Работ, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков Специалист по закупкам _____________________ С.. жаариев Стр. 27 исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Работы, указанных в заключенном Договоре;

8.1.4. в случае, если Подрядчик в процессе исполнения заключенного с ним Договора, предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия выполнения Работ являющегося предметом заключенного с ним Договора;

8.1.5. в части уменьшения или увеличения суммы Договора на выполнение Работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

8.3.1. Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения календарного план-графика выполнения Работ;

8.3.2. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

8.3.3. либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

8.3.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

8.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных Работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта. Когда Договор расторгается в силу этих обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, принятые Заказчиком, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.7. Когда Договор прекращается в связи с расторжением, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактически выполненные Работы, принятые Заказчиком. В случае если на дату расторжения Договора стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком, меньше размера предоплаты, Подрядчик обязуется вернуть разницу между денежными средствами, перечисленными в форме предоплаты и стоимостью фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Денежные средства Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.

8.8. В случае не возврата Заказчику предоплаты в срок, указанный в п. 8.7. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 3 (трех) % от суммы предоплаты за каждый день просрочки.

9. Особые условия.

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения обязательств по данному Договору, а в части взаиморасчетов действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

–  –  –

10. Срок действия Договора.

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, но не позднее 31 декабря 2013 года.

–  –  –

Заказчик Подрядчик ТОО «СП «Summit Atom Rare Earth Company»

(ТОО «СП «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани») 070016, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 62, офис 405 тел, факс /7232/203-755 РНН 181600271189 БИН 100540004010 свидетельство о постановке на учет по НДС серия 18001 № 0023215 от 24.10.2012 ВК Филиал АО «БТА Банк»

ИИК – KZ30319B010003302390 БИК – ABKZKZKX

–  –  –

В конкурсной заявке Подрядчику предоставить календарный план - график выполнения Работ, где излагаются порядок и сроки выполнения Работ.

Дополнительные требования: Обеспечить внесение разработанных методик выполнения измерений по определению компонентов при получении коллективных карбонатов редкоземельных элементов Се и Y групп в Реестр государственных средств измерения Республики Казахстан.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

____________________________ ____________________________

МП МП

–  –  –

Примечание: Срок выполнения Работ составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами в соответствии с календарным планом-графиком выполнения Работ.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

____________________________ ____________________________

МП МП

–  –  –

ТОО «Совместное Предприятие «Summit Atom Rare Earth Company» (ТОО «Совместное Предприятие «Саммит Атом Рэйр Йорс Кампани»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Маныча Антона Владимировича и ТОО __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________ составили настоящий акт о том, что выполненные Работы в соответствии с требованиями Приложения № 1 Договора № ________ от «…..» ……… 2013 г., выполнены в полном объеме на сумму _______ (________________) тенге, с учетом НДС.

Ведомость выполненной Работы прилагается к настоящему Акту сдачи-приемки выполненных Работ на _____ листах.

Замечания со стороны Заказчика:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________

Настоящий Акт составлен на выполненные Работы, выполнение на Объекте Заказчика.

за период с «___» ___________ 2013 г. по «___» ___________ 2013г.

–  –  –

В форме заполнение информации осуществляется за отчетный период построчно, отдельно по каждому товару, приобретенному в рамках договора о закупках работ и услуг Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 964от 20.09.10 г., по следующей формуле:

–  –  –

Таблица должна представляться в электронном виде в формате *.xls (Microsoft Еxcel 2003) и на бумажном носителе с копиями подтверждающих документов

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

____________________________

МП МП




Похожие работы:

«УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ "Первая городская поликлиника" председатель котировочной комиссии, _ А.В.Кирюхин ИЗВЕЩЕНИЕ О размещении заказа на поставку мебели для нужд Муниципального учреждения здравоохранения "Первая городская поликлиника города Владимира" путем про...»

«Вносится Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации Проект ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур Статья 1 Пункт 4 статьи...»

«Н.А. Лукьянова Новосибирский государственный университет Фразеологические единицы в диалектном дискурсе (по материалам диалектологических экспедиций в районы Новосибирской области) Аннотация: В статье дана семантическая классификация фразеологических единиц, представленных в материа...»

«Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна часть 4 из 5 Приложение N 4 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного знач...»

«Литература двух Америк. № 2. 2017 УДК 82-821 DOI 10.22455/2541-7894-2017-2-134-140 Елена АПЕНКО "ФИГУРА ЧИТАТЕЛЯ" В ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА ЭДГАРА АЛЛАНА ПО Аннотация: В статье на основе изучения литературно-критических работ Э.А. По показано, что, начиная с 1836 г., он...»

«2 Оглавление Введение 4 1 Вид практики, способы и формы ее проведения 5 2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5 3 Место практики в структуре образовательной программы 8 4 Объем пра...»

«Б. П. Вейнберг. М агам з ш щ в я па Енисею от Крснояфсна да Д л и м летав 1912 (аутореіерат). Вследствие задержек в получении Томским Технологическим Ин­ ститутом резрешения Министерства народного просвещения на м...»

«FECG Dortmund 2015-65 Отвержение славы Христа Ин. 12:34-43 Множество чудес, совершенных Христом, раскрывают Его славу как Бога и Мессии. В прошлый раз мы говорили о голосе Отца с неба. Этот глас был свидетельством о славе Христа как Сына Б...»

«ТВОРЕЦ № 67 Часть 1 Пойди к муравью. посмотри на действия его, и будь мудрым.Притчи 6:6 Редактор: Сегодня мы пойдём к муравьям, посмотрим на их жизнь, тем самым повинуясь Богу (Притчи 6:6). Но знай – изучение муравьёв потребует от тебя смелости и смирения. Ты должен быть смелым, потому что много из того, что ты узнаешь о муравьях, будет ст...»

«Вариант 7 Часть 1. При выполнении заданий 1–6 укажите только одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 24 страницы. Половина из этих страниц набрана так,...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов МБОУ Кузинская ООШ 80.21.2; 80.10.1 ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах РАЗДЕЛ 1 1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11784000301000201002100 2. Наименование муниципальной услуги: реализация...»

«Вы держите в руках БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ВЕРСИЮ "Комплексной тетради для контроля знаний". КОНЦЕПЦИЯ СЕРИИ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ" Предлагаемые пособия представляют собой сборники тестов для пр...»

«Малышев С.Н. О БЫСТРОЙ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ, ТАНДЕМАХ И Т.Д. Уфа-2008 Проблема достижения больших скоростей при движении на велосипедах, тандемах и веломобилях "И какой же русский не любит быстрой езды". Н.В.Гого...»

«Международное общественное движение "Родительская забота"Пятые Международные Родительские Чтения: "Семья – источник любви и вдохновения Ребенка" Приглашение Москва 12 – 13 января 2012 года...»

«ГАТЧИНА И ГАТЧИНЦЫ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ (1914 – 1918) Очерк тридцать восьмой ГАТЧИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЭЛЬВЕНГРЕН (1889 – 1927) Георгий (Юрь, Георг Вильгельм) родился в послке Кармила около Сортавалы (Сердоболя) в семье Уно Эугена Эльвенгрена (1855 – 1927) и Аделаиды Марии Густавовны Щавин...»

«Внеклассное мероприятие "Библиопутешествие в мир профессий" Цели урока: дать учащимся представление о профессиях; помочь выявить способности к определенному виду деятельности; повысить интерес учащихся к профессиям и расширить их кругозор.Оборудова...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Переход общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения – один из главных вопросов реализации приоритетного национального проекта...»

«Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ I БЕРЕЖЛИВОСТЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ 7 ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 2003 ГОДА 21 ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 24 ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА Введение 32 Глава 1. Ценность 50 Глава 2. Поток создания ценности 60 Глава 3....»

«Некоммерческое акционерное общество "АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ" Кафедра _Электроснабжение промышленных предприятий_ Специальность_6М071800 – Электроэнергетика Допущен к защите Зав. кафедрой ЭПП _ Бакенов К.А. "_"_2014 г. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ пояснительная записка Тема _Разработка методики расчета дискового...»

«1. Цели проведения семинара Целями проведения научно-исследовательского семинара (рассредоточенного) являются:– включение научной работы магистрантов в качестве постоянного и систематического элемента их деятельности в рамках Магистерской...»

«Рекомендаций по составлению резюме Шесть золотых правил составления резюме Личные данные соискателя Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). Город проживания. Желательно также указать возраст — в том случае, если он говорит в вашу пол...»








 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.